Ниже приведён полный образец договора на оказание услуг по ремонту, который можно адаптировать под любой вид имущества (автотранспорт, производственное оборудование, офисная техника, здания и т.д.). Документ составлен в соответствии с Гражданским кодексом РФ (гл. 37 «Подряд» ст. 702-739), актуален на 28 марта 2026 года и предназначен для заключения между двумя юридическими лицами (или ИП при необходимости).
Образец договора
ДОГОВОР № __
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту имущества
г. ________________
«__» __________ 2026 г.
Стороны договора
- Заказчик: ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________ (Устав / доверенность №__ от «__»__ 20__ г.), именуемый в дальнейшем «Заказчик».
- Исполнитель: ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель».
Стороны совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее, «Договор») о нижеследующем:
Предмет договора
- Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять техническое обслуживание, диагностику и текущий/капитальный ремонт (указать объект: автотранспорт, оборудование, здание и т.д.), перечень которого приведён в Приложении № 1 и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
- Услуги включают:
- периодическое техническое обслуживание;
- диагностику (в т.ч. компьютерную);
- замену изношенных узлов и агрегатов;
- восстановительные работы после поломок;
- поставку оригинальных/аналоговых запасных частей с согласованием Заказчика.
Сроки выполнения
Срок оказания услуг — «__» __________ 2026 г. – «__» __________ 2027 г.
Конкретные календарные даты и очередность работ определяются в графике ТО и ремонта (Приложение №2).
Цена и порядок расчётов
- Общая цена договора: _________ ₽ (НДС 20% — _______ ₽).
- Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
- Дополнительные работы оформляются дополнительным соглашением.
Ответственность сторон
- Исполнитель несёт полную ответственность за качество выполненных работ и за действия своих субподрядчиков.
- В случае нарушения сроков Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 10 %.
- Заказчик обязуется обеспечить своевременный доступ к объекту и предоставить полную техническую документацию.
Гарантии
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёма. В течение этого периода Исполнитель устраняет дефекты за свой счёт.
Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), подтверждённых документами ТПП РФ.
Расторжение и споры
- Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор, предварительно уведомив другую сторону за 10 календарных дней.
- Все споры решаются в Арбитражном суде г. _______, если иное не будет согласовано сторонами.
Реквизиты и подписи сторон
| Заказчик | Исполнитель |
|---|---|
| Наименование: _____________________ ИНН/КПП: ________________________ Юр. адрес: ________________________ р/сч: _____________________________ в банке: __________________________ БИК: ______________________________ Тел.: _____________________________ | Наименование: _____________________ ИНН/КПП: ________________________ Юр. адрес: ________________________ р/сч: _____________________________ в банке: __________________________ БИК: ______________________________ Тел.: _____________________________ |
| ________________/Ф.И.О./ М.П. | ________________/Ф.И.О./ М.П. |
Приложения к договору
- Приложение №1 — Перечень оборудования/имущества подлежащего ремонту с техническими характеристиками.
- Приложение №2, График технического обслуживания и ремонта.
- Приложение №3, Прайс-лист на запасные части и расходные материалы.
- Приложение №4 — Форма акта выполненных работ (скачать Word/PDF).
Как оформить договор: пошаговая инструкция
- Шаг 1. Скачайте шаблон (см. раздел «Контакты для обращений» ниже).
- Шаг 2. Заполните реквизиты сторон и объект ремонта.
- Шаг 3; Согласуйте цену, сроки и гарантии.
- Шаг 4. Подпишите договор в 2 (двух) экземплярах, заверьте печатями.
- Шаг 5. Заключите дополнительные соглашения при изменении объёма работ.
На что обратить внимание в 2026 году
- С повышен НДС до 20 % — проверьте, что ставка корректно отражена в договоре.
- С обязателен электронный документооборот при госзаказе; для частных компаний — по соглашению сторон.
- Уточняйте, что с 2026 г. усилили требования к экологической безопасности при утилизации отходов ремонта (ПП РФ № 2423).
Контакты для обращений
Ниже перечислены организации и ресурсы, где можно получить бесплатную консультацию, скачать актуальные шаблоны договоров и оперативно решить спорные вопросы.
- Юридическая компания «Домашний-Юрист.ру»
📍 Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
📞 Тел.: +7 (495) -23-45-67
📧 E-mail: info@domashniy-yurist.ru
🌐 Сайт: https://domashniy-yurist.ru - ГАРАНТ – Правовой портал
📞 Тел.: +7 (495) -80-00-00
📧 E-mail: support@garant.ru
🌐 Шаблоны договоров: garant.ru/templates - «Договор-Юрист.Ру» – банк готовых бланков
📧 E-mail: help@dogovor-urist.ru
🌐 Скачать Word/PDF: Ссылка на шаблон - Эксперт-Ремонт – специализированный ресурс
📧 E-mail: mail@expert-remont.com
🌐 Сайт: expert-remont.com/dogovor-na-remont - ФНС России – проверка контрагента
🌐 Онлайн-сервис: egrul.nalog.ru - Арбитражные суды РФ – спорные вопросы
📞 Единая справочная: +7 (495) -21-95-95
🌐 Официальный сайт: arbitr.ru
Важно! Перед подписанием договора рекомендуем нотариально заверить подписи или использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП) для сделок свыше 3 млн ₽ в рамках 94-ФЗ/44-ФЗ.
Информация актуализирована . Перед использованием проконсультируйтесь с квалифицированным юристом.